其他类似问题
-
八字墙怎么计算截面积乘以墙体长度计算体积
-
建筑企业施工劳务不分等级的资质是否可以承接模板、脚手架工程施工措施项目搭拆材料和劳务内容就是模板钢管这些劳务就是人工,不含的话是要套白狼吗?😂
-
公路定额中没有相符的定额怎么套取?这种情况下就需要补充定额了,因为定额他不是跟随施工工艺实时更新的,所以有时候会出现材料或者工艺不在该定额当中,这种情况下就需要补充定额
-
机械闲置和工人窝工费计算建设工程中,如果因甲方原因导致机械闲置和工人窝工,通常可以计取一定的费用补偿。这些费用通常包括直接损失和间接损失。以下是一些常见的费用项目:1.直接损失•机械闲置费:机械设备因无法正常作业而产生的租赁费用或其他费用。•工人窝工费:工人因无法正常工作而产生的工资费用。2.间接损失•管理费:因机械闲置和工人窝工导致的项目管理费用增加,包括项目管理人员的工资、办公费用等。•利润:虽然利润通常是预期收益的一部分,但在某些情况下,可以根据合同条款和法律规定计取一定的利润补偿。3.税金•增值税:根据国家税收政策,如果费用补偿被视为应税收入,可能需要缴纳增值税。•附加税费:包括城市维护建设税、教育费附加等,这些税费通常基于增值税额计算。具体计取方式1.合同约定:•查看合同中是否有相关条款,明确规定因甲方原因导致的机械闲置和工人窝工的费用补偿方式。•如果合同中有明确约定,按合同条款执行。2.法律法规:•根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,施工单位有权因甲方原因导致的停工、窝工等情形要求补偿。•具体补偿项目和金额应符合法律法规的规定。3.索赔程序:•书面通知:及时向甲方发出书面通知,说明机械闲置和工人窝工的原因、时间、影响及费用估算。•证据收集:保留相关证据,如施工日志、监理报告、现场照片、机械设备租赁合同、工资支付凭证等。•索赔报告:编制详细的索赔报告,列出各项费用的具体计算方法和依据。•协商解决:与甲方进行协商,争取达成一致意见。•仲裁或诉讼:如协商不成,可依据合同约定通过仲裁或诉讼途径解决。示例假设合同中明确约定因甲方原因导致的机械闲置和工人窝工,施工单位可以计取管理费和税金。那么,具体计算如下:1.机械闲置费:按机械设备租赁合同约定的日租金计算。2.工人窝工费:按工人的日工资计算。3.管理费:按直接损失(机械闲置费+工人窝工费)的一定比例计算,例如10%。4.税金:按国家税收政策计算,例如增值税率6%,附加税费按增值税额的12%计算。
-
永久钢护筒套价问题在造价行业中,当钢护筒无法拔出时,经建设单位签证后,增列计算的方法是按照钢护筒的实际用量减去定额数量一次性增列计算。具体来说,就是将钢护筒的实际用量(可以通过实际用量的重量来计算)减去定额中已经考虑的钢护筒摊销量,从而得到需要增列的量。这个增列的部分不得计取除税金外的其他费用,比如企业管理费、利润等。简而言之,就是实际用量减去定额量,只计税金,不计其他费用。
我要提问
没有提问卡了?
点击这里
热门课程